CGV :: CLIMELECB'A

Conditions Générales de Vente (CGV) de la société CLIMELECB'A

Les présentes conditions générales s'appliquent aux consommateurs

ARTICLE 1 -GENERALITES :

Les présentes conditions de vente (ci-après « CGV») visent à définir les relations contractuelles entre la société CLIMELECB'A et ses clients (ci-après le «Client»).

L'acquisition d'un des produits proposés à la vente par la société CLIMELECB'A (ci-après les « Produits ») implique une acceptation sans réserve des présentes CGV par le Client. Le Client est informé que les Produits ne sont pas en libre-service, et que leur installation, leur mise en service et leur maintenance relèvent du champ de compétence d'un professionnel qualifié.

ARTICLE 2 -COMMANDE :

Toute commande fait l'objet d'un devis préalable émis par la société CLIMELECB'A.

Le devis comporte à minima les éléments suivants : numéro et date du devis, durée de validité du devis, référence et désignation précises du ou des Produit(s) et des Services, désignation précise des prestations de pose, et le cas échéant les conditions de la maintenance annuelle, les éventuels frais de transport, quantité, prix unitaire hors taxes, prix total hors taxes, montant de la TVA, prix total TTC, coordonnées du Client, lieu et consignes particulières de livraison et dépose. Le devis comprend une mention suivant laquelle les présentes CGV ont été remises et acceptées préalablement à la passation d'une commande. En tout état de cause, le Client peut prendre connaissance des caractéristiques essentielles des Produits sur le site internet de KALTEA à l'adresse suivante ou en se rendant directement en Agence.

La commande est confirmée lorsque le Client retourne à la société CLIMELECB'A le devis signé accompagné du versement d'un acompte égal à 30% (trente

pourcent) de la somme totale TTC portée au devis, le devis devient alors le « bon de commande ». La confirmation de la commande vaut acceptation par le Client des présentes CGV dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature du devis.

Toute commande est par principe ferme et irrévocable et aucune modification ou annulation ne peut être accordée après la confirmation de la commande sans l'accord exprès, écrit et préalable de la société CLIMELECB'A. Le Client reconnaît que, à titre exceptionnel, toute modification qui serait acceptée par la société CLIMELECB'A pourra entrainer la modification des prix et délais de livraison initialement prévus et leur redéfinition d'un commun accord entre les parties. En conséquence de ce qui précède, toute annulation ou modification de commande non autorisée par la société CLIMELECB'A engage la responsabilité du client et l'obligera à indemniser la société CLIMELECB'A du préjudice subi de ce fait.

Droit de rétractation : si le devis a été signé au domicile du Client, conformément à la législation en vigueur, le Client bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du devis par le Client.

Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit notifier avant l'expiration du délai de rétractation à :

climelecba@gmail.com sa décision de rétractation.

Si le Client use de ce droit de rétractation, le retour des Produits doit s'effectuer aux frais exclusifs du Client, dans un délai de quatorze (14) jours après la communication de l'exercice du droit de rétractation, dans leur emballage d'origine, en parfait état, non utilisés et accompagnés de tous les accessoires et notices éventuels ainsi que du bordereau de retour, présent dans le colis, dûment rempli.

Pour le cas exceptionnel d'une livraison des Produits sans pose, les Produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne pourront pas être repris.

Le Client ne pourra pas exercer son droit de rétractation s'il réceptionne le Produit avant l'expiration du délai de 14 jours, mais qu'il accepte la pose et la mise en service par l'installateur.

ARTICLE 3 -MODALITES DE LIVRAISON :

La livraison est effectuée :

-soit par la remise directe des Produits au Client ;

-soit au lieu indiqué sur le bon de commande par le Client.

Les éventuels frais de transport et de conditionnement sont à la charge du Client.

Habituellement, les Produits commandés sont livrés dans le délai indiqué sur le devis dûment signé et retourné à la société CLIMELECB'A par le Client.

La société CLIMELECB'A est autorisée à faire des livraisons partielles.

En cas de retard de livraison supérieur à 30 jours (hors cas de force majeure) le Client pourra demander la résolution de la vente après une mise en demeure restée infructueuse demandant à CLIMELECB'A de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Lors de la réception des Produits, le Client doit vérifier l'état apparent des Produits et il doit émettre toutes les réserves nécessaires au transporteur et en informer immédiatement la société CLIMELECB'A, puis confirmer ces réserves auprès de CLIMELECB'A par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours suivant la réception des Produits. A défaut, les Produits seront réputés conformes en quantité et en qualité. Les réserves exprimées par écrit devront mentionner le numéro de devis, la date et le numéro de facture, la référence et le numéro de série des Produits concernés, et une description précise des anomalies constatées. Pour que la réclamation soit valable, le Client s'interdit strictement d'intervenir sur les Produits, une expertise sera réalisée par un technicien de CLIMELECB'A.

Si le vice apparent est confirmé par la société CLIMELECB'A, cette dernière pourra décider librement de remplacer gratuitement les Produits concernés, de les réparer, ou de rembourser les Produits, à l'exclusion de toute indemnité et/ou de dommages et intérêts.

ARTICLE 4 -PRIX –RESERVE DE PROPRIETE :

Les prix affichés sur le devis tiennent compte des éco contributions et sont exprimés en euro TTC, en tenant compte de la TVA en vigueur au jour de la commande.

LES PRODUITS SONT VENDUS AVEC UNE CLAUSE SUBORDONNANT EXPRESSEMENT LE TRANSFERT DE PROPRIETE AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES. LE PAIEMENT INTÉGRAL EST CONSIDÉRÉ EFFECTUÉ À LA DATE D'ENCAISSEMENT EFFECTIF DU PRIX. L'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON PAR LE CLIENT EQUIVAUT À L'ACCEPTATION EXPRESSE ET SANS RESERVE DE CETTE CLAUSE PAR LE CLIENT, CE QUE CE-DERNIER RECONNAIT EXPRESSÉMENT.

Les Produits livrés restent par conséquent la propriété de la société CLIMELECB'A jusqu'au règlement complet de la commande. Pendant ce délai, le Client est

dépositaire, à ses risques et périls, des Produits et doit y apporter tous les soins nécessaires. Les Produits frappés de « Réserve de Propriété » ne peuvent être revendus et ne peuvent être donnés en gage ou en garantie. Le Client a pour obligation d'assurer les dits Produits contre les pertes et dégâts de toute nature. En cas de non-paiement à l'échéance convenue, la restitution des Produits livrés pourra être exigible immédiatement.

ARTICLE 5 -CONDITIONS DE PAIEMENT :

L'acompte versé lors de la confirmation de la commande est effectué par chèque ou par virement bancaire.

Le solde est versé par chèque par le Client auprès du technicien lors de la fin du chantier, laquelle se matérialise après la pose des Produits, au moment de la mise en service.

Paiement en espèces : En cas de paiement en espèces, ce paiement est plafonné à 1000 € (mille euros) en vertu de l'article L 112-6 du code monétaire et financier et du décret n° 2015-741 du 24 juin 2015.

Paiement par chèque : En cas de paiement par chèque, CLIMELECB'A demande au Client de justifier de son identité au moyen d'un document d'identité officiel en cours de validité et portant sa photographie. (Carte d'identité nationale, permis de conduire, passeport) et ce conformément à l'article L 131-15 du code monétaire et financier.

La société Conditions Générales de Vente (CGV) de la société CLIMELECB'A

Les présentes conditions générales s'appliquent aux consommateurs

ARTICLE 1 -GENERALITES :

Les présentes conditions de vente (ci-après « CGV») visent à définir les relations contractuelles entre la société CLIMELECB'A et ses clients (ci-après le «Client»).

ARTICLE 2 -COMMANDE :

Toute commande fait l'objet d'un devis préalable émis par la société CLIMELECB'A.

La commande est confirmée lorsque le Client retourne à la société CLIMELECB'A le devis signé accompagné du versement d'un acompte égal à 30% (trente

Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit notifier avant l'expiration du délai de rétractation à :

climelecba@gmail.com sa décision de rétractation

Pour le cas exceptionnel d'une livraison des Produits sans pose, les Produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne pourront pas être repris.

Le Client ne pourra pas exercer son droit de rétractation s'il réceptionne le Produit avant l'expiration du délai de 14 jours, mais qu'il accepte la pose et la mise en service par l'installateur.

ARTICLE 3 -MODALITES DE LIVRAISON :

La livraison est effectuée :

-soit par la remise directe des Produits au Client ;

-soit au lieu indiqué sur le bon de commande par le Client.

Les éventuels frais de transport et de conditionnement sont à la charge du Client.

Habituellement, les Produits commandés sont livrés dans le délai indiqué sur le devis dûment signé et retourné à la société CLIMELECB'A par le Client.

La société CLIMELECB'A est autorisée à faire des livraisons partielles.

ARTICLE 4 -PRIX –RESERVE DE PROPRIETE :

Les prix affichés sur le devis tiennent compte des éco contributions et sont exprimés en euro TTC, en tenant compte de la TVA en vigueur au jour de la commande.

Les Produits livrés restent par conséquent la propriété de la société CLIMELECB'A jusqu'au règlement complet de la commande. Pendant ce délai, le Client est

ARTICLE 5 -CONDITIONS DE PAIEMENT :

L'acompte versé lors de la confirmation de la commande est effectué par chèque ou par virement bancaire.

Le solde est versé par chèque par le Client auprès du technicien lors de la fin du chantier, laquelle se matérialise après la pose des Produits, au moment de la mise en service.

La société CLIMELECB'A peut convenir avec le Client d'un paiement en trois fois, à savoir un chèque ou virement bancaire de 30% au moment de la confirmation de la commande, puis deux autres chèques de 35% à encaisser aux dates convenues entre le Client et la société CLIMELECB'A et indiquées sur le devis.

ARTICLE 6 -RETARD DE PAIEMENT :

Sous réserve de toute action de droit concernant les sommes dues, tout retard de paiement est passible de plein droit, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, d'intérêts calculés à compter de l'échéance initiale, au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de neuf (9) points, ainsi qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, nonobstant la faculté pour la société CLIMELECB'A de demander une indemnisation complémentaire, sur justification, si les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €. Le taux d'intérêt légal retenu est celui en vigueur à la date de l'émission de la facture.

ARTICLE 7 -GARANTIE :

7-1 Information générale

-Garantie légale :

Indépendamment de l'application des garanties commerciales, CLIMELECB'A reste tenu des défauts de conformité du bien vendu conformément aux articles L217-3 à L217-4 du code de la consommation français, en partie reproduits ci-dessous. CLIMELECB'A reste également tenu de la garantie légale des vices cachés dans les conditions fixées aux articles 1641 à 1648 du Code civil, ainsi qu'à l'article 2232 du même code, en partie reproduits ci-dessous. « Garantie légale de conformité» (extrait du Code de la consommation).

Art. L. 217-4. « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Art. L 217-5. « Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

-s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle

-s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

– Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la

connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Art. L. 217-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

« Garantie des vices cachés » (extrait du Code civil)

-Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui

diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

-Art. 1648 -alinéa 1er. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice »

-Art 2232 du Code civil « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 [du même Code]. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes ».

CLIMELECB'A rappelle ainsi au Client que dans le cadre de la garantie légale de conformité :

-il bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

-il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du code de la consommation

-il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à

vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.

Le Client est également informé que la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Aussi le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

-Garantie commerciale :

Outre les garanties des constructeurs portées sur la notice ou le packaging des Produits, KALTEA offre au Client une garantie commerciale de 5 ans sur le compresseur et une garantie commerciale de 3 ans sur les pièces, incluant la main d'œuvre et les frais de déplacement.

Toutefois, cette garantie offerte par CLIMELECB'A ne s'appliquera pas :

A l'usure normale des piles et des batteries

Aux dégâts causés par des intempéries (foudre, dégât des eaux, catastrophes naturelles, incendies …)

Aux dégâts causés par une négligence, une détérioration ou une utilisation inappropriée du produit par le Client.

En cas d'intervention sur le Produit par le Client lui-même ou par une autre société de maintenance que la société CLIMELECB'A

7-2 Modalités d'exercice des garanties

Si le Produit s'avérait défectueux pendant la période de garantie légale ou commerciale, le Client doit immédiatement cesser d'utiliser le Produit concerné et

adresser une demande de Service Après-Vente (SAV) auprès de CLIMELECB'A

ARTICLE 8 –REPRISE DES EEE

En vertu de l'article R 543-180 du code de l'environnement, lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique (EEE), CLIMELECB'A reprend gratuitement les équipements électriques ou électroniques usagés dont le Client se défait, dans la limite de la quantité ou du type de Produit vendu.

La reprise des Produits s'effectue selon les modalités suivantes :

Si enlèvement en Agence, reprise un pour un en Agence

Livraison sur son lieu d'utilisation : reprise de l'équipement usagé sur ce lieu lors de la livraison

Livraison dans un autre lieu, reprise du matériel usage sur le lieu de livraison

ARTICLE 9 –INSPECTION PERIODIQUE des climatiseurs et des pompes à chaleur réversibles

Les exigences réglementaires sont codifiées par les articles L.224-1 (partie législative) et R. 224-59-1 à R. 224-59-11 (partie réglementaire) du code de

l'environnement.

Le décret n°2018-126 du 22 février 2018 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles a été complété par deux arrêtés

l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts,

l'arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, KALTEA précisera au Client ses obligations en matière d'inspection périodique et notamment les Produits concernés, la fréquence d'inspection, les qualifications

requises pour procéder aux inspections, la délivrance de certificat et de manière plus générale les autres éléments susceptibles d'être contrôlés lors de la maintenance des Produits.

A titre indicatif, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les 5 ans, à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble. Lorsqu'un nouveau système de climatisation est installé, la première inspection doit avoir lieu au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation du système.

ARTICLE 10 -RECLAMATIONS :

Toute réclamation doit être adressée par écrit à la société CLIMELECB'A dans les trente jours qui suivent la livraison ou la survenance de l'incident. La Direction de CLIMELECB'A s'engage à procéder à un examen contradictoire des Produits avec un autre technicien et de justifier par écrit la cause du refus de la garantie, si celle-ci ne peut être acquise au bénéfice du Client.

En cas de désaccord, le Client pourra saisir le médiateur _ selon les modalités ___.

ARTICLE 11 -FORCE MAJEURE

CLIMELECB'A sera libérée de ses obligations, notamment en matière de livraison, pour tout événement indépendant de sa volonté qui empêche ou retarde la livraison des Produits, assimilé contractuellement à la force majeure. Il en sera ainsi notamment en cas d'événements intervenant chez CLIMELECB'A, tels que : lock out, grève, épidémie, embargo, accident, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d'être approvisionné par ses fournisseurs, défectuosité des matières premières ou de tout autre événement indépendant de la volonté de CLIMELECB'A entraînant un chômage partiel ou total chez CLIMELECB'A.

ARTICLE 12 –DONNÉES PERSONNELLES

En vue d'assurer la meilleure commercialisation des Produits, le Client est informé que certaines informations nominatives le concernant, telles que son identité, ou ses coordonnées, sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement de données par CLIMELECB'A, en sa qualité de responsable des traitements de données personnelles. Ces données sont susceptibles d'être utilisées par CLIMELECB'A dans le respect des dispositions du Règlement européen 2016/679 dit « RGPD ».

Conformément à la loi, le Client jouit d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant, qu'il peut exercer directement auprès de CLIMELECB'A.

De manière générale, les données concernant chaque Client sont conservées 5 ans à compter de votre dernière activité. (Achat, maintenance …) puis archivées pour une durée de 5 an supplémentaire pour des raisons strictement limitées par la loi. (Paiement, garanties, litiges …)

ARTICLE 13 -DROIT APPLICABLE et JURIDICTIONS COMPETENTES

La loi française est seule applicable aux présentes CGV à l'exception des cas où un tribunal d'un autre pays serait compétent en raison des règles de droit

international privé. Tout litige, quelle qu'en soit la nature, peut être soumis à la juridiction du lieu de résidence du Client.

CLIMELECB'A – EURL au capital de 100 euros SIRET 95375320900014 et dont le siège social se

situe 43 rue de la Carreyre 33114 lE BARP mail: climelecba@gmail.com tel: 0646362988

peut convenir avec le Client d'un paiement en trois fois, à savoir un chèque ou virement bancaire de 30% au moment de la confirmation de la commande, puis deux autres chèques de 35% à encaisser aux dates convenues entre le Client et la société CLIMELECB'A et indiquées sur le devis.